Kuwait Court of Cassation principle number 2852
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The contractor’s liability for completing the work within the agreed period. When it has no application. - Determining the existence or absence of fault by the employer that excludes the contractor’s liability for delay in performance. A factual matter within the exclusive authority of the court of merits. The condition therefor.
Arabic original
مسئولية المقاول في إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. متى لا يكون لها محل. - استخلاص توافر خطأ رب العمل الذي تندفع به مسئولية المقاول عن التأخير في التنفيذ أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ١٢٦، ١٣٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣١٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 530. PDF pages: 530.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء ا…
- حق المتعاقد في الامتناع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به. قاعدة عامة تطبق على…
- المقاول ملزم بتنفيذ العمل طبقاً لشروط عقد المقاولة. قيام أو عدم قيام المقاول بإنجاز العمل على هذا النحو واقعة …
- تنفيذ المقاول لالتزامه على وجه معيب أو مخالف للعقد.أثره. حق صاحب العمل بعد إنذاره أن يفسخ العقد أو أن يؤذن من …
- التزام المقاول بإقامة بناء. التزام بتحقيق غاية. متى يبرأ منه. ما لا يكفي في هذا الشأن. - ٥٢٩ - التزام…
- الدعوى المباشرة وحق الامتياز المقررين لمقاول الباطن تجاه المقاول الأصلي. حدودهما: ما يكون للمقاول الأصلي لدى ر…