Kuwait Court of Cassation principle number 3868
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Delay penalty. Its definition. An agreed penalty clause subject to the assessment of the court of merits as to entitlement and amount. - Absence of the contractor's liability. Its condition. - 714 - Obligation.
Arabic original
غرامة التأخير. تعريفها. شرط جزائي اتفاقي يخضع لتقدير محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. - انتفاء مسئولية المقاول . شرطها. - ٧١٤ - التزامOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ٢٨٤/٩٠ تجاري جلسة ٩/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٠١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 714. PDF pages: 714.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- مسئولية المقاول في إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. متى لا يكون لها محل. - استخلاص خطأ رب العمل الذي تندفع…
- استخلاص توافر خطأ رب العمل أو المقاول الأصلي بوصفه رب عمل الذي تندفع به مسئولية المقاول عن التأخير في التنفيذ …
- المقاول والمهندس يضمنان ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة خلال ع…
- الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم…
- كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العم…
- مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في و…