Kuwait Court of Cassation principle number 3870
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Determining the existence or absence of fault on the part of the employer or the main contractor in his capacity as employer, by which the contractor's liability for delay in performance is excluded. Within the authority of the court of merits. The condition therefor. Example.
Arabic original
استخلاص توافر خطأ رب العمل أو المقاول الأصلي بوصفه رب عمل الذي تندفع به مسئولية المقاول عن التأخير في التنفيذ أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٠٦/٩٥ تجاري جلسة ١٠/٣/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٤٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 715. PDF pages: 715.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- غرامة التأخير. تعريفها. شرط جزائي اتفاقي يخضع لتقدير محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. - انتفاء مسئولية المقاو…
- مسئولية المقاول في إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. متى لا يكون لها محل. - استخلاص خطأ رب العمل الذي تندفع…
- المقاول والمهندس يضمنان ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة خلال ع…
- الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم…
- كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العم…
- مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في و…