Kuwait Court of Cassation principle number 3869
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The contractor’s liability for completing the work within the agreed period. When it has no application. - Inferring the employer’s fault that excludes the contractor’s liability for delay in performance, or negating it. A factual matter exclusively for the court of merits. The condition thereof.
Arabic original
مسئولية المقاول في إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. متى لا يكون لها محل. - استخلاص خطأ رب العمل الذي تندفع به مسئولية المقاول عن التأخير في التنفيذ أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ١٢٦، ١٣٦/٩٦ تجاري جلسة ١٧/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٠١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 715. PDF pages: 715.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- غرامة التأخير. تعريفها. شرط جزائي اتفاقي يخضع لتقدير محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. - انتفاء مسئولية المقاو…
- استخلاص توافر خطأ رب العمل أو المقاول الأصلي بوصفه رب عمل الذي تندفع به مسئولية المقاول عن التأخير في التنفيذ …
- المقاول والمهندس يضمنان ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة خلال ع…
- الأحكام الخاصة بضمان مقاول البناء أو المهندس المصمم له أو المشرف على تنفيذه. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.عدم…
- كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العم…
- مسئولية المقاول. تقف عند حد المساءلة عن العيوب التي تقع في التنفيذ ولا تمتد إلى العيوب التي تأتي من الخطأ في و…